JuraForum.de > Urteile > BGH > Urteil vom 19.12.2002, Aktenzeichen: VII ZR 440/01

BGH – Aktenzeichen: VII ZR 440/01

Urteil vom 19.12.2002

Leitsatz:	a) Kann der Auftragnehmer wegen fehlender Vorunternehmerleistungen seine Leistungen nicht erbringen, genügt neben einer nach § 6 Nr. 1 VOB/B etwa erforderlichen Behinderungsanzeige gemäß § 295 BGB ein wörtliches Angebot der Leistung, um den Annahmeverzug des Auftraggebers zu begründen. b) Für ein wörtliches Angebot kann es genügen, daß der Auftragnehmer seine Mitarbeiter auf der Baustelle zur Verfügung hält und zu erkennen gibt, daß er bereit und in der Lage ist, seine Leistung zu erbringen.
Rechtsgebiete:	BGB
Vorschriften:	BGB § 642, BGB § 295,
Verfahrensgang:	OLG Celle vom 01.11.2001 LG Hannover

Um den Volltext vom BGH – Urteil vom 19.12.2002, Aktenzeichen: VII ZR 440/01 anzusehen, müssen Sie die Einzelentscheidung kaufen.