JuraForum.de > Urteile > BGH > Urteil vom 18.12.1997, Aktenzeichen: VII ZR 342/96

BGH – Aktenzeichen: VII ZR 342/96

Urteil vom 18.12.1997

Leitsatz:	VOB/B § 6 Nr. 6 Ein Hauptunternehmer, der wegen verzögerter Fertigstellung des Bauwerks an den Bauherrn eine Vertragsstrafe zu zahlen hat, kann seinen Subunternehmer nach § 6 Nr. 6 VOB/B auf Schadensersatz in Anspruch nehmen, wenn die Verzögerung auf dessen schuldhafter Verletzung einer vertraglichen Pflicht beruht. BGH, Urteil vom 18. Dezember 1997 - VII ZR 342/96 OLG Frankfurt LG Darmstadt
Rechtsgebiete:	VOB/B
Vorschriften:	VOB/B § 6 Nr. 6,

Um den Volltext vom BGH – Urteil vom 18.12.1997, Aktenzeichen: VII ZR 342/96 anzusehen, müssen Sie die Einzelentscheidung kaufen.