JuraForum.de > Urteile > BGH > Urteil vom 11.05.2009, Aktenzeichen: VII ZR 11/08

BGH – Aktenzeichen: VII ZR 11/08

Urteil vom 11.05.2009

Leitsatz:	a) Ein Zuschlag in einem durch ein Nachprüfungsverfahren verzögerten öffentlichen Vergabeverfahren über Bauleistungen erfolgt auch dann zu den ausgeschriebenen Fristen und Terminen, wenn diese nicht mehr eingehalten werden können. b) Der so zustande gekommene Bauvertrag ist ergänzend dahin auszulegen, dass die Bauzeit unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls und der vertragliche Vergütungsanspruch in Anlehnung an die Grundsätze des § 2 Nr. 5 VOB/B anzupassen sind.
Rechtsgebiete:	BGB, VOB/A, VOB/B
Vorschriften:	BGB § 242, BGB § 313, VOB/A Abschnitt 1, VOB/A Abschnitt 1, VOB/B § 2,
Verfahrensgang:	KG Berlin, 21 U 52/07 vom 05.10.2007 LG Berlin, 23 O 148/06 vom 15.11.2006

Um den Volltext vom BGH – Urteil vom 11.05.2009, Aktenzeichen: VII ZR 11/08 anzusehen, müssen Sie die Einzelentscheidung kaufen.