JuraForum.de > Urteile > Schlagwörter > V > Vertragsstrafenanspruch des öffentlichen Auftraggebers beim VOB-Bauvertrag
| Rechtsgebiete: | VOB A, BGB |
| Schlagworte: | Vertragsstrafenanspruch des öffentlichen Auftraggebers beim VOB-Bauvertrag |
| Stichwort: | Vertragsstrafenanspruch des öffentlichen Auftraggebers beim VOB-Bauvertrag |
| Leitsatz: | Der öffentliche Auftraggeber ist beim VOB-Bauvertrag nach Treu und Glauben gehindert, eine Vertragsstrafe geltend zu machen, wenn er nicht die in § 12 Nr. 1 VOB A genannten erheblichen Nachteile darlegt und beweist. Dies gilt auch dann, wenn der öffentliche Auftraggeber privat-rechtlich organisiert ist. |
| Volltext: OLG-THUERINGEN - Urteil, 8 U 474/96 | |
"Vertragsstrafenanspruch des öffentlichen Auftraggebers beim VOB-Bauvertrag - Urteile" © JuraForum.de — 2003-2012
Kanzleinews einstellen | Sitemap | Kontakt | Team | Jobs | Werbung | Presse | Datenschutz | AGB | Impressum